Договор на изготовление сметной документации

Оглавление:

ДОГОВОР
на составление проектно-сметной документации

дата и место подписания

___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с одной стороны, и ___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную документацию для целей: _________________, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета проектно-сметной документации и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ.

1.2. Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов:
_______

1.3. Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора передать Исполнителю следующие исходные данные, необходимые для подготовки пакета проектно-сметной документации: ___________________.

2.1.2. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.3. Не позднее _______ с момента получения от Исполнителя подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации:
а) утвердить задание путем его подписания и направить Исполнителю;
б) предоставить возражения по существу.

2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю следующее содействие в выполнении настоящего договора: _________________ в следующие сроки: ____________.

2.1.5. Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.

2.1.6. Не передавать подготовленную Исполнителем проектно-сметную документацию третьим лицам, за исключением лиц и/или организаций, привлекаемых Заказчиком для строительства объекта по подготовленной Исполнителем проектно-сметной документации.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Не позднее ________ с момента получения от Заказчика исходных данных, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего договора, подготовить задание на разработку проектно-сметной документации и передать задание Заказчику для утверждения.

2.2.2. Не позднее ________ с момента получения от Заказчика утвержденного задания приступить к разработке пакета проектно-сметной документации и завершить разработку не позднее ________ с момента начала работ.

2.2.2.1. В случае получения от Заказчика возражений по существу задания согласовать с Заказчиком необходимость исправлений и/или дополнений задания.

2.2.3. По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации.

2.2.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Заказчику: пакет проектно-сметной документации, акт выполненных работ, оригинал счета на оплату выполненных работ, счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2.5. Не передавать пакет проектно-сметной документации третьим лицам без согласия Заказчика.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ______ руб., включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязуется оплатить договорную стоимость работ в течение _______ банковских дней с момента получения от Исполнителя документов, перечисленных в п. 2.2.4 настоящего договора.

3.2.1. В случае если какой-либо из указанных в п. 2.2.4 документов не будет представлен Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов. По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в договорный срок.

3.3. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. 3.1 настоящего договора, платежным поручением на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае умышленного нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной п. 2.2.5 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения понесенных Заказчиком документально подтвержденных убытков.

4.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки, размер которой предусмотрен п. 4.1 настоящего договора.

4.5. В случае умышленного нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. п. 2.1.5 — 2.1.6 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения понесенных Исполнителем документально подтвержденных убытков.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием следующих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы: ________________________.

5.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок _______ известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств, а в части обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.5, 2.1.6 и 2.2.5 настоящего договора, — бессрочно.

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

6.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. К конфиденциальной информации в рамках настоящего договора относятся следующие сведения: _________.

7.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: _________.
Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: _________.

Контроль за соблюдением порядка, установленного настоящим пунктом, возлагается на: ___________________ (должность, ФИО) и состоит в осуществлении следующих действий: _________.

Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: _________.

7.3. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц — полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Уведомления считаются направленными надлежащим образом, если они посланы по факсу N _______ (факс Заказчика), N ________ (факс Исполнителя), по электронной почте ___________ (Заказчик), ____________ (Исполнитель) или доставлены курьером по адресам Сторон, указанным в разделе 9 настоящего договора, с получением под расписку Сторонами или их представителями.
Уполномоченные представители Исполнителя: _________ (ФИО, должность).

Уполномоченные представители Заказчика: ___________ (ФИО, должность).

8.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
— приложение N __ — задание Заказчика;
— приложение N __ — акт выполненных работ.

8.3. Настоящий договор выполнен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Типовой договор подряда

Основные положения типового договора

В этом разделе Вы найдёте основные положения к договору на оказание услуг по разработке сметной документации.

Ознакомившись с ними Вы сможете дополнить свой типовой договор необходимым содержанием.

Здесь же представлены форма оформления акта приёмки выполненных работ и образец технического задания на разработку сметной документации. Всё это можно взять за основу для заключения договора подряда.

Договор на оказание сметно-технических услуг

на оказание сметно-технических услуг

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:

1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.

1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.

2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.

2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств;

2.4.2. Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.

2.5. Заказчик имеет право:

2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.

2.7. Исполнитель имеет право:

2.8. Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей. В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.

3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке:

3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.

3.3.2. Оплата работ по исполнению сметной-технической документации на объект, сверх количества входящего в ежемесячное обслуживание, производятся по итогам месяца, по предоставленным Исполнителям Актам выполненных работ, в течение банковских дней, с даты получения Заказчиком Акта выполненных работ.

3.4. В случае если Заказчик не затребует от Исполнителя полного количества услуг, указанных в п.3.1, в течение календарного месяца, то стоимость месячного обслуживания не уменьшается.

3.5. В случае не поступления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение банковских дней, с даты предусмотренной настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, до погашения образовавшейся задолженности, о чем обязан немедленно известить Заказчика в письменном виде, с подтверждением о вручении данного извещения.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания.

4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.

4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.

5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.

5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

5.4. Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.

5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком. О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты. В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным.

5.6. При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.

6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до « » 2014 года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено.

6.2. Заказчик имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего договора в следующих случаях:

6.2.1. При срыве Исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.

6.2.2. При отсутствии необходимости в услугах по данному договору, но не менее, чем за дней, до расторжения договора письменно уведомив об этом Исполнителя.

6.3. Исполнитель имеет право инициировать расторжение настоящего договора при отсутствии финансирования более дней.

6.4. В случае расторжения договора Заказчик принимает у Исполнителя оказанные услуги по акту и производит с ним окончательные расчеты в течение дней от даты утверждения акта.

6.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

6.6. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии.

6.7. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств.

6.8. Один раз в , но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.

7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство:

8.1.1. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы.

8.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.

8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика.

8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика.

8.1.5. В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика.

8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями с обеих сторон.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному из каждых сторон.

Вектор Права +7(499) 502-55-87, +7-926-983-00-55

Договор на составление сметной документации

Стоимость юридической услуги: 3 000 рублей за составление договора на одной странице.

Каждая дополнительная страница договора 500 рублей.

БЕСПЛАТНЫЙ многоканальный телефон: 8 800 333 55 80

1. Общие положения

Договор на составление сметной документации является договором подряда.

По договору подрядчик обязуется подготовить по заданию заказчика сметную документацию, а заказчик обязан принять и оплатить работы.

2. Содержание договора

Договор на составление сметной документации является возмездным договором и составляется в простой письменной форме, то есть законодательством не требуется его нотариальное заверение.

Договор содержит следующую информацию:

существенные условия договора. Без указания этих условий договор считается незаключенным, что может породить последствия недействительности сделки, а недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах — если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Существенными условиями договора на составление сметной документации являются:

1) сметная документация;

2) задание на изготовление сметной документации;

Дополнительными условиями договора могут являться:

— срок подготовки с указанием даты начала и окончания работ;

— цена договора и порядок её оплаты;

— порядок исполнения договора;

— права и обязанности сторон по договору;

— обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению договора;

— порядок разрешения споров, вытекающих из договора, с указанием подсудности;

— санкции за ненадлежащее исполнение договора;

— гарантии надлежащего исполнения договора.

Составление договора сложный процесс, требующий познаний в сфере юриспруденции и навыков договорной работы.

Юристы МГК «Вектор Права» смогут помочь Вам в составлении любого вида соглашения. Наши специалисты занимаются договорной работой уже на протяжении десяти лет, имеют профильное юридическое образование и постоянной совершенствуют свою квалификацию.

Договор на составление сметы

В Гражданском Кодексе РФ (п. 3 ст. 709) есть положение о том, что стоимость работ, предусмотренных договором подряда, может определяться путем составления сметы. Получается, что сметный расчет подтверждает конечную цену соглашения.

Все строительные работы подрядчик обязан выполнить строго в соответствии с техническим заданием и сметой. В статье 746 Гражданского Кодекса указано, что оплата фактически выполненных работ должна быть осуществлена в сроки и в размерах, определенных в сметной документации.

Исходя из вышеуказанных законодательных нормативов, можно сделать вывод, что смета является обязательным приложением к договору строительного подряда.

Основания для расчета сметы

Договор на составление сметы основывается на представленной заказчиком информации, связанной с подготовкой и реализацией проекта. Это чертежи, расчеты, ведомости, спецификации и другие виды документации, подтверждающие обоснованность объема и стоимости работ строительного цикла.

Заказчик, выступающий инвестором, имеет право определять стоимость строительства, исходя из своих возможностей и представлений о рыночной цене проекта. Исполнитель (подрядчик), в свою очередь, может с этой ценой не согласиться.

Лучшим вариантом решения, которое устроит обе стороны, будет обращение к услугам независимой авторитетной организации, специализирующейся в области разработки сметной документации. Профессионалы быстро составят смету, соответствующую нормативам законодательства и отражающую справедливую стоимость строительных работ.

Структура договора на составление сметы

Договор на составление сметы относится к категории возмездных договоров и обладает юридической силой без нотариального удостоверения. Документ содержит следующие положения:

  • задание на составление сметы;
  • сроки начала и окончания работ;
  • стоимость договора;
  • форма расчетов по договору;
  • права и обязанности сторон.

Определение стоимости договора

Сторона, составляющая смету, гарантирует заказчику, что разделы документации содержат сведения и расчеты, необходимые для выполнения технологических операций, входящих в строительный цикл. Стоимость услуг компании, разрабатывающей смету, зависит от полноты объема предоставленной информации. При наличии комплекта документов, содержащих исчерпывающие данные об объекте, значительно снижается трудоемкость работ инженеров-сметчиков, а, следовательно, и цена заказа.

Почему нам доверяют составление строительных смет

Наша организация специализируется на составлении строительных смет и договоров, и в этом направлении мы накопили большой практический опыт. Хорошие отзывы наших клиентов свидетельствуют о доверии нам.

Преимущества сотрудничества с нами очевидны:

  • Быстро анализируем исходную информацию, представленную для составления сметы
  • Правильно выбираем нормативную базу для расчетов.
  • Придерживаемся максимальной детализации. Наша смета — четкое и понятное руководство для исполнителей. Хотите убедиться? Посмотрите примеры наших работ.
  • Документы проходят экспертизу и согласование в надзорных инстанциях.
  • Стоимость услуги является объективной и соответствует условиям текущей рыночной ситуации.

Позвоните по контактному телефону +7 (499) 394-37-12, чтобы получить нужную информацию или оставьте заявку на сайте

Договор на составление сметы образец в рб

Исходя из сложившийся практики, форма документа представляет собой таблицу, в которойможет содержаться следующая информация:

  1. Наименование вида работ.
  2. Единица измерения, то есть мера, исходя из которой будет рассчитываться цена за выполнение работы (например, квадратные/погонные метры).
  3. Цена выполнения работы (за единицу, весь объем каждой из работ и суммировано). Общая стоимость работ определяется в смете как по этапам, так и в совокупности за всю работу.

Образец сметы к договору подрядаможет выглядеть так: № п/п Работы Ед. изм. Кол-во ед. Стоимость (руб.) За ед. Общая 1. Настил линолеума кв. м 18 250 4500 2. Монтаж плинтусов пог. м 25 100 2500 Итого: 7000 Таким образом, несмотря на то что смета составляется индивидуально под выполнение конкретных работ по определенному договору, общий объем данных, которые следует согласовать, остается неизменным.

Смета: образцы по теме

ДОГОВОР ПОДРЯДА № г. Минск 20 г. Заказчик: , в лице , действующего на основании , с одной стороны, и Подрядчик: , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить своими силами, а Заказчик принять и оплатить следующие работы: 1.2.

Расчет стоимости определяется сметой, прилагаемой к данному договору (Приложение N 1).

Договор на оказание сметно-технических услуг

В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.
3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.
3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке: 3.3.1.
Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.
3.3.2.

Договор на составление сметной документации образец бланк

При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте.

В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика.

Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов.

Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком.

Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре. 1.2.

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги: 1.2.1.

Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы; 1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3. 1.3.

Договор на выполнение сметных работ

ДОГОВОР на оказание сметно-технических услуг № г. «» г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре. 1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги: 1.2.1.

Смета на работы — образец, бланк и пример составления

Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания. 4.2.

Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.

Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору. 5.2.

Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг.

Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.

Договор на разработку сметной документации

Вопрос-ответ по теме

Заключаем договор на разработку сметной документации ( ремонт кровли) 1. В Договоре — Работы или услуги? Соответственно, оказанные услуги или выполненные работы? Как трактовать? 2. Подрядчик или Исполнитель, учитывая то, что проектно- изыскательские работы не проводятся ,- только составляется смета. 3. необходимо ли требовать на данные работы( услуги) выписку членства СРО, если цена Договора — до 3 млн.

Как работать с электронными торговыми площадками

Оксана Баландина, шеф-редактор Системы Госзаказ

С 1 июля 2018 года по 1 января 2019 года у заказчиков переходный период – разрешено проводить и электронные, и бумажные процедуры. С 2019 года конкурсы, аукционы, котировки и запросы предложений на бумаге запретят, кроме восьми исключений.
Читайте, какие закупки проводить на ЭТП, как выбрать площадку и получить электронную подпись, по каким правилам заключать контракты в переходный период и после.

В случае, указанном в Вашем вопросе, полагаем, что договор должен быть заключен на выполнение работ, а не на оказание услуг, так как в Вашем случае результат такой работы материально овеществлен. Соответственно, выполнение работ. Подрядчик.

Так как объектом закупки является составление сметы (а не проектной документации), то заказчику не нужно устанавливать требование о членстве в СРО участника закупки. Так как положения Градостроительного кодекса РФ не устанавливает такого требования при составлении сметной документации.

Можно ли закупку, которая будет объявлена в январе 2019 года, включить в план-график 2018 года?

Отвечает Оксана Баландина, шеф-редактор Системы Госзаказ

Нет, нельзя. Если закупку объявите в 2019 году, то включите такую закупку в план-график 2019 года. В план-график включают закупки, по которым извещения либо приглашения принять участие в закупке будут размещены или направлены в течение года, на который утвержден план-график. В план-график также включают закупки у единственного поставщика, контракты с которым будут заключены в течение года, на который утвержден план-график.
Вывод следует из части 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, пункта 6 Правил из постановления № 553, пункта 8 Требований из постановления № 554.

Реформа ценообразования в строительстве должна была завершиться

Коллеги нужен типовой договор для обоснования 1% на разработку сметной документации. Заказчик просит заключить отдельный договор на разработку СД а не включать ее в договор на работы.

Что бы составлять такой договор официально, нужна соответствующая лицензия. И почему имено 1 %? Почему бы не воспользываться Справочником базовых цен на проектные работы для строительства(2 редакция). При отсутствии проектной документации есть таблица с нормативами для определения базовой цены разработки сметной документации в % от от текущей расчетной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.

Где-то читала, что на составление смет лицензии не надо(позже приведу основание), достаточно смету составить граммотно, по действующим нормативом! А договор , да обыкновенный возмите, только там будет Заказчик и Испонитель(кто смету считает). а проценты , как договоритесьи на каких условиях с заказчиком, мы сейчас все в рыночных условиях. Договорились на 1% от . в условиях договра так и пишите, ну а для более, подкрепления стоимости, можете приложить спецификацию расчета, или калькуляцию, и там отразить конкретную сумму договоренности, а в договоре написать: «Стоимость работ определена на основании расчета(спецификации, калькуляции, кому что угодно и удобно!) , которая становится неотъемлемой частью договора..

Можно об этом поподробней??

Подробнее видимо не нашлось В ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлен перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, разработка проектно-сметной документации в том числе

По поводу лицензии на составление смет. На форуме Гранд-сметы написано, что на смету лицензия не нужна.

Для отдельного договора на составление смет нужно: 1)удостоверение сметчика, которое выдаётся при Лицензированой фирме. 2) Квал.аттестат или свидетельство сметчика по ценообразованию. 3)Сертефикат по ценообразованию. В договоре пишится сумма договора за составление смет.

Евгения, а можно поподробнее?

Каждый решает для себя. а вот инструкции.

abk63, да вы по трудовой книжке..сметчик..или пто. самое главное надо пойти обновиться по-знаниям..и получить квал.аттестат, или сертефикат, или удостоверение. Кто в какой отрасли работает..тот там и крутится. и по документам..Добавлено (29.01.2009, 07:16)———————————————

abk63, так мы и так видим. что вы больше стесняетесь.. показывать Свои бесконечные Дипломы. ::dollar:

abk63, не берите в голову..дурных мыслей. Добавлено (29.01.2009, 08:20) ———————————————

abk63, не гордиться, а благодарить за Умную Голову Всевышнего..Гордость это Большой Грех. Как и сравнение. тоже гордость. Добавлено (29.01.2009, 08:26)———————————————Мы сами все находимся в своём зеркале. смотрим на любого человека..имеем определённые мысли. а тот человек и не думает..как мы о нём думаем. так что это нам надо исправляться. потому что смотрим- то мы на себя..через другого человека.

Так и надо. Евангелие надо каждый день читать. всю Жизнь. с начало до конца..и опять сначало. Добавлено (29.01.2009, 08:48)———————————————Когда мы читаем молитвы, то разговариваем с Богом, когда читаем Евангелие то Бог разговаривает с Нами.

Вот у вас как интересно полемика пошла и про бога уже вспомнили. А вот у меня ни разу еще не потребовали никакого документа на составление смет Сама для себя хотела бы получить, но пока никуда не обращалась- все думаю надо ли? Каждый работает в своей нише и мне, например, как дипломированному инженеру-электрику очень даже хватает той работы, которую предлагают. И в свое время лицензию на проектные работы организация получала только из-за того что я инженер-электрик,а не строитель

ptica, у нас с вами одинаковый стаж работы. Но учусь я постоянно, каждые 2- 3 года. Начальство за этим смотрит. да и я тоже..чтобы не отставать.

Вот типовой договор каким я пользуюсь . Вписывать работу..за которую тебе заплатят..и виды оплат за наличный или банковский перевод. Налоги платит работадатель.

ufdhbr, если бы меня обучали на работе с отрывом от производства, но такого поворота событий начальство не хочет — не надо им этого. На все про все всегда говорят ты и так все знаешь -чему еще учится. Не понимают, что повышать квалификацию нужно не только дома читая кгнижки, но и в специализированных курсах и т.д. Обидно , а щас еще и кризис — вобще пояса затянули сильно, ни копейки в сторону

Директор директору рознь..но если сам (а) не захочешь..никто и пальцем не пошевелит, чтобы на учёбу рвануть. хотя бы на 1-5 дней..всё сама. достаю . А потом ночами сметы делаю, которые по электронке пришли на ноутбук. всё стараюсь совмещать.

Вы извините, что я о мирском, но у меня вопрос: согласно новому ЕКС, а точнее появившейся должностной инструкции инженера-сметчика, обязательно ли в кадрах переоформить должность инженера ПТО на более соответствующую действительности — инженер-сметчик N-категории?

Gala, или просто инженером-сметчиком.

. . Может быть, что-то не понимаю, но в ФЗ по-моему сказано — ПРОЕКТИРОВАНИЕ зданий и сооружений! Неужели все проекты должны сопровождаться сметной документацией? К нам обращались заказчики у которых на руках был только один проект, это что нарушение? А потом, проекты нужны на новое строительство, реконструкцию, модернизацию, но существует ведь еще и ремонт! А вот еще, в Гражданском кодексе, ст.709 п.3 о Цене заключаемого договора подряда сказано, что цена работ МОЖЕТ БЫТЬ определена путем составления сметы. Отсюда следует и обратное — может и не быть! Это может быть другой документ, Расчет стоимости работ, калькуляция трудозатрат, согласование договорной цены и т.п. Вот квалификационное удостоверение инженера-сметчика. это да, у меня только ПГС. А кто сказал, что смету имеет право разработать только инженер-сметчик? Ведь смета не имеет статус законодательного акта! Конечно, если брать во внимание Постановление Правительства РФ № 427. Так это совсем новый «зверь». Конечно все течет, все меняется, но два года назад я работала в организации, которая заключала при необходимости с Заказчиком Договор об оказании услуг по расчету стоимости ремонта объекта и спокойно работала. Правда, Цена Договора устанавливалась не в %, а расчитывалась в зависимости от трудозатрат специалистов, но это уже детали.

С отменой лицензии и внедрением СРО, я думаю, такую прослойку, как сметчики, оставят без внимания и никто не будет с них требовать ничего особенного. Да и по деятельности, на мой взгляд, сметчики должны быть не в ПТО, а в финансово-экономическом или планово-экон. отделе.

Для заключения договора и осмечивания ничего не надо. Только мозги. А договор- любой типовой (я переделал с договора ДСП). НЕ МОРОЧЬТЕ ЛЮДЯМ ГОЛОВУ. Главное его скрепить подписями с 2х сторон и ВСЕ. Остальное неважно. У меня такое даж по федеральному бюджету проходило (правда я там фигурировал как физическое лицо).

Миагро3640, в нашем регионе давно уже делают проекты на кап.ремонт, без них не проходит не одно финансирование. давно уже предприятия вписывают в свои лицензии данный вид деятельности. а у нас вообще ноу хау вводят. если в лицензии отсутствует строка подготовительные работы ( или как она там называется. ), а в тех задании (смете) присутствуют демонтажные работы, разборка, организацию не допускают до конкурса, аукциона. строить такая организация может, а вот ломать не имеет права хотя может все это и правильно, не так давно не более пары месяцев назад, у нас сносили здание старого драмтеатра, так оно рухнуло на тротуар и проезжую часть. благо, это было ночью, и по счастливому стечению обстоятельст, никто не пострадал, видимо никто в это время мимо не проходил и не проезжал. хотя центр города

Дак нужна всё-таки лицензия на шабашные работы по составлению смет?

Раз все успешно шабашили и при лицензировании и после отмены лицензирования. так и надо продолжать, не беря в голову. А вообще, лицензия-это не гарантия качества, а право работать на объектах. Потом наберут разный люд и какое качество может быть? Зато есть лицензия

Правильно, требование лицензии на сметные работы относится не к гарантии качества сметной документации, а в качестве отмазки при нежелании оплачивать работы по составлению сметной документации. Если смета проходит проверку, экспертизу, то проверяющие (на моей памяти) еще ни разу не поднимали этот вопрос — они проверяют смету по существу и сразу увидят: смета это или ахинея. А после проверки и визирования проверяющей организацией вопрос «кто изначально составлял?» вообще не имеет смысла в плане правильности и профессионализма сметчика.

Скажи, а кто-нибудь уже составлял договор на составление сметной документации? скинте пожалуста на почту Stich252@rambler.ru Очень нужно. чтобы грамотно все было, а то юриста знакомого нету, посоветоваться не с кем. Заранее огромное спасибо!

Stich252, Юля, а вы прочитали все 37 сообщений по этой теме? Договор в #25 вас не устраивает?

СМЕТАНКА53, да, вполне устроивает)))

А можно узнать номер таблици. а то я что-то не могу найти

agola, Открываете СБЦ. Например, вот этот: В содержании — самый последний пункт 4 ТАБЛИЦЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. И самая крайняя правая графа — это «Сметная документация», в процентах от стоимости проектных работ.

СМЕТАНКА53, это-то я понимаю, но вот тут было сказано вопрос то относительно этого стоит

agola, Вы нигде не найдете никакого номера такой таблицы, о которой пишет Людмила. Есть, конечно, какие-то таблицы с рекомендуемыми процентами, но в каждом регионе они свои. Есть и у нас такая табличка. Но, лично меня, она совершенно не устраивает по той простой причине, что не устраивает наших Заказчиков. Я в нее даже не заглядываю. Все равно Заказчик не даст столько, сколько там написано. И, вообще, никаких нормативов на составление сметной документации от объема строительно-монтажных работ не существуют. Если и есть какие-то таблицы — то это чистая самодеятельность.

Всё верно, исчерпывающий ответ.

СМЕТАНКА53, мне ваша Кемеровская табличка из РЦЦС по ценам на составление сметной документации понравилась! Я ее все время показываю заказчикам и говорю: «Вот как сметчикам платить надо!» А если серьезно, я бы вышел на форум с инициативой — создать формулу стоимости работы сметчика, в которой бы учитывались все параметры — способ составления, количество позиций, дополнительные трудности в связи с системой налогообложения подрядчика и других особенностей стройки, которые требуют дополнительных трудозатрат сметчика; вид и качество исходного материала (есть ли проект, ведомость, спецификация, дефектовка), требуется ли самому сметчику подсчитывать объемы работ. Если бы мы этим озаботились — большое дело сделали бы для всех. Этот вопрос все равно всех интересует и подниматься будет всегда.

act1, Вы это о формуле для расчета цены подработки(калыма)?

Nerus, Да. Это моя основная форма профессиональной деятельности.

act1, И моя тоже. Вот только у всех подработчиков разные методы и очень трудно привести к общему знаменателю. Когда я сказал про свой 1%, меня тут же закритиковали, сказали много

Слабину 1% Вы сразу почувствуете, когда Вам придется сделать 2 сметы: 1. Ремонт квартиры с мизерными объемами и громадному ассортименту ремонтно-строительных и специальных работ; 2. Ремонт мягкой кровли завода (5-6 расценок и десятки тысяч квадратных метров крыши корпусов)

Я просто привык так делать Здесь на форуме есть девушка с собственной сметной фирмой. Интересно бы тоже ее услышать. Если вы юридически оформленные организации, то ваши услуги явно должны быть дороже, чем у незарегистрированного частника, как я. Если я узнаю методику ваших расчетов, то просто скину цену, (мне не нужны НР и СП) и Заказчик придет ко мне. Печати они у меня все ставят свои и подписи «составил» тоже свои. Я нигде не фигурирую. Вариант по трудозатратам тоже не нравится. Один делает быстро, другой медленно, тот кто хуже ориентируется в расценках , получается в выигрыше? Вариант с фиксированной ценой за 1 позицию нравится больше, но это выгодно тем, кто работает БИ способом, они же все неучтенки вбивают в смету. Я же так не делаю, у меня только через трудозатраты и индекс на ЭМ. Так что вывести формулу затруднительно, но желательно

Я работаю в последнее время ресурсным. Над одной позицией (например, из Ц08) просидишь, расценивая нитки швейные и вазелин технический. От всех индексов (смета — «усреднение затрат», индекс — усреднение усредненного) стараюсь уйти.

Я все время работаю через расчет договорной цены. Пример: 1. 16050:165,58хНтр 2. Маш. и мех. 3,583х ЭМ 3. НР 4.СП Итого Материалы по счетам Итого и т.д. Поэтому не возникает споров и вопросов, когда Заказчик требует документального подтверждения на приобретенные материлы.

Я считаю так: 1. Смета СМР до 10 поз. — 1000 руб. 2. С 11 поз. до 20 поз. = 40 руб./поз. 3. С 21 поз. до бесконечности — 25 руб./поз. Если произвожу расчёт ст-ти ОБОР, то всё по 1-3 с К=1.5. Если нет ведомомти объёмов работ (к-я меня устраивает, т.е. я уверен в правильности ВОР) = К=1.5. Если ресурсная смета К=3. Далее про налоги. Это всё чистая деньга. Налоги не моя проблема. Если через договор и по безналу — ещё К=1.42.Добавлено (19.09.2009, 12:32)———————————————А кто-нибудь расценки ЭСН составлял? И сколько можно получить за это? Я сделал 40 ЭСН, получил 20 т.руб. Расценки на ручные работы по декаративному цветоводству для Ставраполья. Прогадал или нет? Работы-примерно 40 часов чистого времени за компом и книгами. Работал с 1 по 10 сентября сего года. Поделитесь этими затратами. я про ЭСН.

Кто-то в темах когда-то обмолвился, что заказать в РЦЦС индивид. расценку стоит порядка 30тр за единицу.

Лет 5 назад делал нормы (4 шт.) на некоторые работы, отсутствующие в базе (покрытие пола из фанеры, некоторые кровельные). Но не за деньги. РЦЦС нормы подписал, на этом все и кончилось.

Про 30 т.руб я говорил со слов коллеги, к-му такое потребовалось. Но и он отказался. Всё-иака РЦЦС даёт как бы ГЭСН, а это уже «гарантирует» её применение на бюджетах данного региона. А ЭСН личная инициатива инвестора/заказчика.

tulenin, получается у Вас смета из 10 позиций стоит 1000 рублей, из 11 позиций — 440 руб., из 20 позиций — 800 руб., из 21 позиций — 525 руб.?

Нет, я так понимаю, что смета из 11 позиций стоит у него 1040 (1000+40) Т.е., пункты выполняются последовательно с сохранением пронумерованных приоритетов (во я как!)

да, вы act1, правы. именно так.

tulenin, т.е. смета из 35 позиций будет стоить 1000+(10*40)+(15*25)=1775руб.?

Да. Если есть ВОР и индексы.

Т.е. учитываете подоходный и ЕСН? А НДС?

Нет НДС не учитываю. Да и всего два раза по последние три года платил это, и оформлял декларацию.

tulenin, Мне подойдет ваш метод для смет до 100 тр. А дальше буду как прежде выражать свои аппетиты в % от сметной стоимости Откаты в %, налоги в %, коммерческие архитектурные мастерские у нас берут тоже 5-7%, чем я хуже, я тоже в %. 1775р. со сметы 100тр. -разумно, но 1775р, когда ваш заказчик снимет с объекта 1млн.р.-это неразумно

У меня есть смета в ценах 2005 года на 4.5 млн. из двух позиций (пусконаладка АСУ ТП водородной установки накогда. НПЗ). И сколько % дадут? Не уж то 1% — 45 т.руб Да ни когда.

Конечно нет, что вы. При стоимости свыше 1млн % должен быть плавающим и устраивающим обе стороны, как договориться. Хотя был до кризиса один клиент постоянный, он предложил 1тр за смету сразу, потом ежемесячно по мере выполнения 1% от цены процентовки. Меня тем более устраивало такое, свой 1% получал, но только что в течении всего времени работы строителей. Жаль, кризис поглотил товарища. А про пусконаладку не знаю, не делаю, там вроде и материалов нет, одна работа.

Коллега, а тут не совсем согласен. Смета-это одно, КС-2 — другое. Если я проверяю смету и нахожу ошибки, то исправляю её с увеличением и последующим доказательством у заказчика только за 25% от разницы, для заказчиков — теже 25% от экономии по сравнению с первоначальным вариантом. КС-2 подписываю за 1% от суммы. Именно в этом случае и беру 1% — кс-2 строго по смете.

act1, В теме про создание фирмы slavalit, выложил интересную ссылку на питерскую фирму. Мне понравилось, только они некоторые позиции не расшифровывают, ставят фиксированную цену.Привязка стоимость услуг по кол-ву позиций более универсальная, на мой взгляд, разве что, никто не будет браться за многомиллионную смету из 2-3 позиций, это неинтересно и простовато

tulenin похоже вы самый продуманный в вопросе оценивания своих трудов. А если заставляют подбирать прайсы к позицим не по ССЦ? А если надо защищаться перед неадыкватными «специалистами»? А если проектировщик козел безграмотный? оплата по исполнения сметы или по ее защите?

да нет, только СЦМ нет, без защиты мне без разницы. ВОР составляю не я. Если считать ВОР — доплата

А ни у кого нет примерной калькуляции стоимости составления проектно-сметной документации? Наша фирма заключила договор на разработку смет, заказчики требуют какую-нибудь калькуляцию в несколько позиций, из которых будет складываться цена по договору, чтобы обосновать эту стоимость перед казначейством (им деньги выделяют). В произвольной форме. Может кто-то составлял что-то подобное к договору?

N@T@LY, если у Вас сметы на ремонт, то попробуйте использовать «Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений (РОСЖИЛКОММУНСОЮЗ. 1990 год.)»

А где его найти.

N@T@LY, на этой странице.

Возможен ли такой вариант, как приложение к договору по расчету стоимости разработки проектно-сметной документации?

N@T@LY, а причем там акты на выполненные работы?

Просили несколько любых позиций указать. Вот решила добавить как вариант. Акты мы тоже делаем к сметам. Думаете, лишнее?

Не подскажите, если по б/н требует Заказчик, могу ли я в вашем договоре в п.4 указать: оплатить 100% перечислением на и № банковской карты или на расчетный счет ?

MSUEE, Это не abk63 типовой договор предложил, а ufdhbr.

Здравствуйте, к нам обратился заказчик на составление сметы по ремонту помещений СДК. Мы данную смету сделали и составили договор на оплату данной работы. Возникает вопрос, заказчик должен оплатить согласно выставленного договора или выставить на конкурс?

Fica, просто оплатить согласно договора и все.

обычно всё наоборот: сначала конкурс, затем договор, и уж только потом работа. )

Я знаю, что проектно-сметная документация выставляется на конкурс, а мы делали смету на простой текущий ремонт. А за ответы спасибо.

если за 1% от стоимости, то только на конкурс

Здравствуйте, поделитесь пожалуйста сметой на строительство коровника и бойни. Внимательней тему выбирайте, чтобы вопрос задать. Вам сюда только за 1% от сметной документации . согласно названию темы

сообщения не по теме удалены. читаем название темы.

Здравствуйте, имеется договор на составление сметной документации с организациями. Как в нем прописать оплату за составление сметной документации с физическим лицом?

Fica, Вы бы конкретнее выразились . физлицо — заказчик? тогда какая разница?

Обратился заказчик-физическое лицо на составление сметы. Обычно в договоре мы указываем безналичный расчет путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет.А что прописать, если физлицо будет оплачивать наличкой

если в кассе предприятия нет кассового аппарата, то через сбербанк на р/с, как штраф в ГАИ